道路工程施工合同

时间:2023-11-18 18:40:28
道路工程施工合同14篇

道路工程施工合同14篇

在当今不断发展的世界,合同的法律效力与日俱增,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编整理的道路工程施工合同,希望能够帮助到大家。

道路工程施工合同1

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据(中华人民共和国合同法)有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称:二期施工临时道路

2、工程地点:新塘镇白江村田吓社

3、工程内容:二期施工临时道路,总长330米,宽8米。

4、乙方不得将本合同项目下的工程转包或分包给其它施工单位。

5、承包方式为总价包干。乙方采取包工包料的承包方式,包含税金、水电费等。

二、工程造价:人民币65、32511万元(陆拾伍万叁仟贰佰伍拾壹元壹角整)。

三、工期:工程总工期为15天,自20xx年12月10日开工,至20xx年12月25日竣工验收止。

四、工程质量达到合格标准。

工程保修期为两年,保修期自竣工验收签字之日起计。

五、材料及设备由乙方采购供应至施工场地,材料要经甲方验收后,方可使用。

六、工程款支付

1、甲方在合同生效后5日内支付合同总价款的30%、

2、工程完工,竣工验收后,付至合同总价款的100%。

……此处隐藏21799个字……考核及奖惩

1、甲方将视业主要求结合工程需要不定期的召开生产调度会,通报合同履约情况,提出改进措施,协助乙方解决施工困难。

2、甲方有权针对乙方履约情况按照合同约定对乙方提出处罚,有权提议并经协商确定额外专项奖惩措施。

3、经对合同履约情况考核按相应约定条款进行奖惩并于当期工程结算时兑现。

4、定期对乙方进行资信、合同履约等情况评价,评价合格的推荐办理中交股份内部市场准入证,不合格的严禁再次参与中交股份所属各单位工程协作。

第十七条其它事项

1、本合同未尽事宜,双方协商解决,若协商不成,乙方须向甲方上级合同管理部门申请协调,如协调不成,双方均可向工程所在地仲裁委员会(或法院)提请仲裁(或法律诉讼),仲裁是终局的,双方应予服从[注意:对仲裁机构或法院的要约应尽量选择我方有一定人际关系的,同时注意按照合同标的金额来约定法院的级别,否则约定也是无效的]。

2、合同签订后,乙方须按本合同后附《现场主要人员、设备需求表》的规定,按期安排符合要求的人员、设备到场并经甲方确认后合同生效。

3、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同工程交工、办理交工计量结算后双方签订《合同终止协议》,除支付和工程质量缺陷责任条款外其余条款自行失效。当所有款项付清后,合同自然终止。

4、本合同解释权归。

发包人(名称并加盖公章):承包人(名称并加盖公章):

法人或法人委托人(签字):法人或法人委托人(签字):

承包方现场负责人及联系方式:

合同签订日期:年月日

甲方:(法人或委托人签字或加盖公章)乙方:(法人或委托人签字或加盖公章)

《道路工程施工合同14篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式